Договор на заказ

Договор №

г. Москва
«____» _______ 2016г.


ФИО________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Компания ТАНИТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Морозовой А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу ________________ из материала __________ цвета ____________.
1.2. Монтаж по адресу: _______________.

2. Стоимость работ.

2.1. Общая стоимость составляет ________ (_______________________________) рублей ____ копеек, без НДС.
2.2. В общую стоимость включены: стоимость материалов, деталей, оборудования, конструкций используемых в работах, использование транспорта, рабочая сила, вознаграждение Исполнителя, иные издержки Исполнителя. А также платежи субподрядчикам: все налоги, пошлины, сборы, и др. платежи, действующие и взимаемые на территории России.
2.3. В случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не указанных в Приложении 1 и по этой причине в существенном превышении определенной сторонами стоимости работ, Исполнитель обязуется своевременно предупредить об этом Заказчика.

3. Оплата работ и порядок расчетов

Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке:
3.1 Предоплата за изделия 70%, что составляет ____ (_________________) рублей 00 копеек, без НДС, перечисляется Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение трех дней с даты подписания настоящего Договора.
3.2 Окончательный расчет 30%, что составляет ____ (___________________) рублей 00 копеек, без НДС, перечисляется Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя в течение трех дней с даты подписания Акта выполненных работ.
3.3 НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (гл.26, п.2 НК РФ), (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 01 декабря 2006г. №806).

4 Сроки выполнения работ.

4.1 Срок изготовления - 10 (Десять) рабочих дней.
4.2 Датой начала работ считать дату поступления предоплаты на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.3 Окончательный результат работ передается Исполнителем и принимается Заказчиком по Акту выполненных работ в течение одного рабочего дня после дня окончания работ.

5. Обязательства сторон.

5.1.Исполнитель обязуется:
5.1.1.Выполнить все работы в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором и Приложениями к нему и сдать Заказчику результаты качественно выполненных работ в установленный срок.
5.1.2.Обеспечивать в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
5.2. Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков (третьих лиц).
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного доступа на Объект Работ в течение всего срока выполнения Работ по Договору, в том числе возможность складирования материалов, возможность пользования инструментами, оборудованием и т.п.
5.3.2.Обеспечить Исполнителю возможность подключения к электрическим сетям на Объекте работ. Все затраты и расходы, возникшие в связи с выполнением требования настоящего пункта ложатся на Заказчика.
5.3.3. Помещение должно быть оснащено освещением, электророзетками, сантехнической кабиной, температура воздуха внутри помещения не должна быть ниже +18 градусов (такая температура требуется по технологии склеивания). Работы по монтажу должны проводиться в том же помещении где и будет устанавливаться изделие.
5.3.4 Помещение должно быть освобождено от предметов и мебели мешающим монтажу, в нем должно быть д остаточно пространства для работы с заготовками. Так как технологический процесс предусматривает большое количество пыли, необходимо защитить предметы не участвующие в монтаже.
5.3.5. Пространство пола должно быть защищено, так в процессе монтажа на нем возможно образование царапин.
5.3.6. По окончании монтажных работ, Заказчик или доверенное лицо, обязан проверить результаты работ и качество товара. В случае обнаружения недостатков указать их в Акте выполненных работ. Если Заказчик не указал обнаруженные недостатки в Акте выполненных работ, после подписания данного Акта, претензии по качеству изделия и монтажных работ не принимаются.
5.3.7. Заказчик имеет право во всякое время осуществлять надзор и контроль за качеством и ходом выполнения работ на объекте.

6. Условия монтажа изделий из искусственного камня.

6.1. Монтаж изделий производится в соответствии с нормами, правилами и инструкциями Dupont.
6.2.После контрольного замера не допускаются изменения конфигурации помещения в местах, где будет производиться монтаж (выравнивание стен, углов, кладка плитки и т.п.). Неровные стены, стяжки, незакрепленные, не выставленные по уровню базы (опоры) могут привести к невозможности монтажа изделия. В этом случае монтажные работы могут быть перенесены до устранения Заказчиком вышеуказанных причин. Повторный выезд специалиста оплачивается Заказчиком дополнительно. Новые сроки монтажа изделия назначаются Изготовителем. В случае монтажа изделия с вышеуказанными нарушениями, по инициативе Заказчика, ответственность за качество работ несёт Заказчик.
6.3. Монтажники не выполняют дополнительные работы не связанные с монтажом изделий:
- штробление стен, откосов;
- работы по установке кухонной мебели;
- выравнивание стяжки;
- подключение и установка бытовой техники и сантехники.
7. Гарантия качества работ. 7.1. Гарантийный срок на изделие из искусственного камня составляет 60 месяцев с момента, когда результат работ был принят Заказчиком.
7.2. Гарантийный срок распространяется только в том случае, если Заказчик соблюдал инструкцию по уходу и чистке, которая прилагается к настоящему договору.
7.3.Гарантия не распространяется на полировку изделия.
7.4. Изделия, сделанные на заказ возврату не подлежат.

8. Ответственность сторон.

8.1.За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от оплаченной суммы за каждый день такого неисполнения/ненадлежащего исполнения. Аналогичные санкции применяют к Заказчику в части оплаты работ.
8.2. Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Российской Федерации.
8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9. Особые условия.

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

10. Юридические адреса сторон.

Заказчик: Исполнитель:
ФИО ООО «Компания ТАНИТ»
ИНН 7733585850
125364, Москва, ул. Свободы, д.48, кв. 24
р/с 40702810638090012626
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк: ОАО «Сбербанк России» по г.Москве
Тел.(495) 585-4917
_____________/____________/
м.п.
_____________/Морозова А.А./
м.п.